况之一时,乙方应承担违约责任: (1) 乙方因自身原因延误工期的, 每延误一日, 应向甲方支付元的违约金; (2) 乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向甲方支付元的违约金; (3 )乙方不履行或不按约定履行合同的其它义务时,乙方应赔偿其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。 3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十一、争议 1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解, 任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的, 双方约定采用下列第(1) 种方式解决争议; (1 )双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁; (2 )向我公司驻地人民法院起诉。 2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果: (1 )单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; (2 )调解要求停止合同工作,且为双方接受; (3 )仲裁机构要求停止合同工作; (4 )法院要求停止合同工作。十二、合同解除 1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前, 总包合同或专业分包合同终止, 甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场, 甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。 2、如因不可抗力致使本合同无法履行, 或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建, 致使合同无法履行的, 甲方和乙方可以解除合同。 3、合同解除后, 乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用, 并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后, 不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十三、合同终止
全文预览
