转包或以甲方名义对外联系业务,给甲方造成损失。在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,由乙方无偿修理。乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失等,由乙方自行负责。违约与争议合同签订后,未经双方协商一致同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工安排造成的经济损失。凡乙方出现或发生下列情况,甲方有权终止合同的继续履行。乙方有转包或再分包本工程项目行为。发生重大安全事故或现场管理混乱。发生重大质量事故或在质量检查中被质监部门评为不合格。工期达不到已确定的节点考核要求。甲方依据上述情况的发生终止合同后,乙方有义务保护好已完工程移交甲方,并在三天内将人员、机具、周转材料撤出现场,逾期则按第七条中的第六款处理。乙方分包的工程项目必须按照本合同有关规定达到甲方和业主的要求;否则按甲方和业主的有关规定进行处罚。如属乙方原因造成工期延误,则工期每延期一天,应偿付给甲方按分包工程项目结算总价千分之一(3‰)的违约金。本合同发生争议时,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向本工程所在地经济合同仲裁机构申请调解、仲裁,或者直接向人民法院起诉。附则本合同未尽事宜,双方根据实际情况签订补充合同(或规定),作为本合同之附件,该附件与本合同具有同等效力。本合同附件:附件一:3高炉粗煤气系统钢结构安装分包工程安全管理协议附件二:3高炉粗煤气系统钢结构安装分包工程治安防火协议本合同正本二份,双方各执一份,副本二份,甲方执一份、乙方执一份。本合同经双方代理人签字、单位盖章后即生效,至全部工程竣工验收合格,结清工程款项,保修期满后自动失效。总包单位:3项目经理部分包单位:3集团公司3分公司单位地址:3省3单位地址:3市委托代理人:委托代理人:执行人:执行人:开户银行:开户银行:帐号:帐号:电话号码:电话号码:签订日期:3年六月二十三日
全文预览
