在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。3、乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。4、由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。二、甲方责任:1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作;2、开工前_____天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水电;3、开工前_____天,甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。6、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方。7、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:(1)工程量变化或设计变更;(2)不可抗力;(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;(4)甲方同意工期顺延的其他情况。第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。第八条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。第十一条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。第十二条本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。第十三条合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方代表:_______________乙方代表:________________联系电话:________________联系电话:________________
全文预览
